ECLI:NL:GHARL:2025:5351, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-08-2025, 200.342.328/01 — GHARL:2025:5351

Samenvatting

Opschorting van afronden werkzaamheden uit overeenkomst van aanneming als gevolg van niet betalen opeisbare factuur door opdrachtgever. Ook voor oplevering kan aannemer gehouden zijn gebreken in reeds verrichte werkzaamheden te herstellen. Op de aannemer rust namelijk een doorlopende verplichting om goed en deugdelijk werk te leveren en daaraan gekoppeld een doorlopende verplichting om niet deugdelijk uitgevoerd werk alsnog deugdelijk uit te voeren. Laatstgenoemde herstelverplichting wordt op grond van artikel 7:759 BW na oplevering ten gunste van de opdrachtgever beperkt, maar voor oplevering geldt die beperking niet. Opdrachtgever heeft met betrekking tot vermeende gebreken niet aan stelplicht voldaan.

Betrokken advocaten

Betrokken rechters