ECLI:NL:RBAMS:2022:3712, Rechtbank Amsterdam, 06-07-2022, C/13/688387 / HA ZA 20-845 — RBAMS:2022:3712
Samenvatting
Aanneming. Bouw winkelcentrum. Opdrachtgever die geen tijdschema opstelt hoewel dit is overeengekomen en vervolgens ook de tijdsplanning niet aanpast terwijl er wel sprake is van wijzigingen in het werk, komt geen beroep toe op vertragingsboetes.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:GHAMS:2025:669, Gerechtshof Amsterdam, 18-03-2025, 200.318.703/01 en 200.318.718/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:GHAMS:2024:884, Gerechtshof Amsterdam, 09-04-2024, 200.025.412/01 en 200.306.393/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:RBDHA:2024:309, Rechtbank Den Haag, 17-01-2024, C/09/641045 / HA ZA 23-53
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:GHAMS:2024:93, Gerechtshof Amsterdam, 16-01-2024, 200.299.745/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
Gegevens
Datum uitspraak
6 juli 2022
Instantie
Rechtbank AmsterdamRechtsgebied
Civiel Recht; VerbintenissenrechtZaaknummer
C/13/688387 / HA ZA 20-845
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2022:3712