ECLI:NL:RBAMS:2025:7517, Rechtbank Amsterdam, 17-09-2025, C/13/765483 / HA ZA 25-752 — RBAMS:2025:7517
Samenvatting
Meerwerkkosten voor langere duur werk. Bevrijdend verweer gemeente wordt aangenomen, onvoldoende gesteld door Infradam om tot tegenbewijs te worden toegelaten. Schadevergoeding voor te late start project afgewezen omdat die vertraging niet het gevolg is van feiten en omstandigheden die in de risico-sfeer van gemeente lagen.
Betrokken advocaten
Betrokken rechters
Gerelateerde uitspraken
ECLI:NL:RBDHA:2025:13467, Rechtbank Den Haag, 23-07-2025, C/09/678029 / HA ZA 25-12
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:RBNHO:2025:5475, Rechtbank Noord-Holland, 09-04-2025, 11284426
Rechtbank Noord-Holland · Civiel Recht; Verbintenissenrecht
ECLI:NL:GHAMS:2025:870, Gerechtshof Amsterdam, 01-04-2025, 200.342.850/01
Gerechtshof Amsterdam · Civiel Recht
ECLI:NL:RBDHA:2025:9651, Rechtbank Den Haag, 24-02-2025, C/09/678021 / KG ZA 25-1
Rechtbank Den Haag · Civiel Recht; Aanbestedingsrecht
Gegevens
Datum uitspraak
17 september 2025
Instantie
Rechtbank AmsterdamRechtsgebied
Civiel Recht; VerbintenissenrechtZaaknummer
C/13/765483 / HA ZA 25-752
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2025:7517